Просрочка заказчика считается с момента подписания актов, а не с даты их передачи подрядчиком

Просрочка заказчика считается с момента подписания актов, а не с даты их передачи подрядчиком

Арбитражные суды отказали подрядчику во взыскании почти 4 млн рублей неустойки за задержку оплаты по контракту на капитальный ремонт. Исполнитель настаивал на том, что срок оплаты должен отсчитываться с момента первого направления заказчику форм КС-2 и КС-3, поскольку приемка была необоснованно затянута.

Однако суды трех инстанций заняли иную позицию. Из условий контракта следовало, что обязанность заказчика по перечислению денежных средств возникает исключительно после подписания актов о приемке выполненных работ. Без оформленных надлежащим образом документов основание для оплаты не наступает, независимо от того, когда именно исполнитель инициировал сдачу результатов.

В итоге подрядчик смог взыскать только 138,9 тыс. рублей вместо запрошенных 3,99 млн рублей. Верховный Суд не стал пересматривать состоявшиеся акты, согласившись с выводами нижестоящих инстанций.

Суды подчеркнули, что момент возникновения обязательства по оплате определяется исключительно положениями контракта. Факт досрочного направления актов сам по себе не переносит срок начала просрочки, если договором предусмотрен иной порядок приемки.

Важный вывод для исполнителей: рассчитывать на неустойку за период до подписания актов приемки можно только в том случае, если контракт прямо устанавливает иное правило. При отсутствии такого условия ссылки на преждевременную сдачу документов не имеют правового значения для расчета пеней.

Документ: Определение ВС РФ от 08.06.2026 № 310-ЭС26-4815 по делу № А68-2420/2025

А чтобы не пропускать новые разборы, подписывайтесь на нас:
➡️ MAX – ссылка
➡️ Telegram – ссылка

Вместе разбираемся в госзакупках, чтобы вы работали без штрафов и споров.